劳务承包合同
劳务发包方（以下简称甲方）：
劳务承包方（以下简称乙方）：___________身份证号码:______________________
身份证住址：________________________________________________________
现
住
址:_______________________________ 联系电话:________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿和协商一致的基础上，就以下工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条：工程基本概况 工程名称：
工程地点：
第二条：工程劳务承包范围 乙方承包范围如下：
1、 开槽、钻孔； 2、 强弱电管线及配件、桥架、支架、主电缆敷设楼层配电箱的安装和调试； 3、 给排水、污水、热水系统等管道及配件的安装试压和调试； 4、 开关、插座、配电箱箱体、灯具、洁具等设备的安装和调试； 5、 其它按照甲方指定的工作内容和施工范围； 第三条：合同价款 的构成及其支付方式
1、合同价款组成：劳务承包单价为
元/平方米（工程量按建筑外墙中轴线计算地面积、未施工部位需扣除。），本工程人工费单价已包含了人工工资、生活费、交通费、赶工费、窝工费、保险费、管理费、利润，材料下车费、材料水平和垂直搬运费，施工过程中发生的所有机具费、安全文明施工费、半成品保护费、成品保护费、材料看管费、垃圾清理堆码费、完工清场费、工地出入证件费等一系列费用，甲方不再向乙方支付上述及其它费用。
2、施工设计变更：
总发包方要求返工部分总包方认可返工的项目，甲方也认可乙方相应返工项目，由乙方因质量问题未达到甲方及总包方验收要求而造成的返工所产生的所有费用由乙方自行承担。新增和变更的工作内容（完成管理人员签字实施、附实施的影响资料），合同内有相应价格的则按该价格执行。合同内无相应价格的由甲乙双方现场实测共同协商，如双方价格经协商无法达成一致，则参照相应定额子目人工费的 80%定价。乙方不能以任何理由拒绝或拖延实施新增和变更的工作内容，否则甲方有权安排其它工人施工，其产生的费用在乙方办理进度款和结算时按
扣除。
3、本工程乙方工费支付方式：乙方进场后，甲方按月进度向乙方支付费用。乙方每月
日按甲方提供的进度申报表表格向甲方申报本月所完成检验合格工程量，同时附上公司验收质量三检表，由甲方现场工程施工管理人员核准签字确认，再递交甲方预算部审核无误后，甲方在次月
号前支付乙方申报当月实际合格工程量的
劳务款。工程完工，经甲方验收合格后支付至乙方完成产值的
. .工程整体验收合格后乙方向甲方递交结算资料，经甲方审核后向乙方支付审定结算金额的
. . 4、甲乙双方签订合同时，乙方向甲方缴纳
万元作为履约保证金（履约金在工程
款中扣除），乙方在施工过程中若发生质量达不到要求返工，造成的相应经济损失从乙方的履约保证金中扣除。如造成的经济损失过大，履约保证金不足以抵扣时从乙方每次的工程款中扣除，扣除的款项不再返还。如乙方在整个施工过程中没有发生质量和安全事故，在工程完工验收后
日内退还乙方交纳的履约保证金。
第四条：工程工期 1、本工程施工工期：乙方必须无条件保证本工程于
年
月
日前施工完毕通过验收，乙方承包范围内的节点工期，必须达到项目部向公司承诺的总施工进度计划。
2、由于总发包方原因，使总承包合同工期顺延，本合同工期顺延；但由于乙方对工人的施工组织不当等原因造成工期延误，本合同工期不顺延。
3、乙方必须在上述规定时间内完成本工程施工任务，如果乙方人员数量不到位，无法按甲方要求的进度施工，则甲方可无条件的收回之后的工作量，勒令乙方退场，终止该合同，按完成合格工程量的
支付进度款，剩余
工程竣工验收合格，甲方向总包方申报结算资料后再作结算，由乙方承担甲方与业主方签定的总承包合同中关于工期延误所有损失。
4、乙方每拖延工期，则视为违约，工期违约金按主合同金额 1.5‰/天收取。乙方必须按照甲方每周，每月工作计划进度保质保量施工，若乙方无辜停工或不听从现场管理人员安排而造成的工期、进度延后，则视为违约，工期违约金按主合同金额 1.5‰/天收取。
第五条：甲乙双方工作及责任 （一）
甲方工作及责任 1、协调本工程相关各单位的有关工作关系；为乙方确保本工程顺利施工推进各工种材料按时到施工现场； 2、甲方指派本工程的工程施工管理人员
入驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤科学合理的安排，指导乙方施工，并对质量安全等工作进行监督检查。
3、对乙方所组织的施工人员进行考察，同时对不合格人员及时提出意见和建议。
4、甲方指派工程施工管理人员对乙方施工人员的安全文明施工及现场文明作出要求，如乙方施工人员未按照甲方要求进行施工的，甲方有权对乙方按照甲方相关规定进行经济处罚。
5、由于乙方工人的技术水平未达到甲方或本工程业主单位要求的，甲方有权要求乙方更换工人，乙方应积极配合，如乙方不积极配合或配合不到位所造成的损失由乙方全部承担。
6、进场前甲方必须对施工班组进行书面的技术安全交底，双方签字盖章确认。
（二）
乙方工作及责任 1、乙方应严格按照国家、重庆市现行规范以及业主方关于装修装饰工程有关施工质量的相关规定对本工程进行施工，确保工程质量。乙方必须组织具有相应资格证书的熟练工人及生产班组投入工作（要求持证上岗率 100%），如因乙方工人施工技术水平等原因给甲方造成经济或其它损失的，乙方应按照直接损失赔偿甲方。
2、乙方应严格按照国家、重庆市现行规范以及业主方关于装修装饰工程有关安全要求的相关规定对本工程进行安全施工，确保工程施工安全，如因乙方或乙方工人的原因所造成安全责任事故，乙方自行承担，给甲方造成其它损失的，还应承担其赔偿责任。
3、乙方在施工过程中所领用的材料须自行看管好，凡丢失的，由乙方负责原价赔偿。
乙方在使用材料时应从节约出发，严禁工人材料浪费或其它损坏。乙方需切实做好成品保护工作，凡发现有损坏成品、浪费和损坏材料的，乙方应按照材料价格双倍赔偿甲方。
4、乙方应对工人定期作有关公司规章制度安全方面的教育工作，同时教育工人遵纪守法，加强工人有关工地现场的安全、防火、防盗意识，爱护工地现场的各类材料，严禁工人偷拿工地现场各方材料、工具及设备。如发现乙方工人偷拿上述材料的，将处以 10 倍赔偿并交送公安机关处理。
5、乙方应办理工人有关流动人员务工的暂住证等相关手续。
6、乙方工人每天施工完后应当对工地现场进行垃圾清扫，材料堆放有序，将垃圾堆放在指定地点，并做到人走场清。
7、乙方先进行样板房施工，若样板房施工未达到甲方及现行建筑装饰装修验收标准，所产生的所有费用均由乙方自行承担，甲方拒绝支付任何费用。
8、如乙方未按甲方要求清扫工地现场的，甲方有权另找人员对工地进行清理并由乙方承担所有费用。甲方负责提供的材料堆放在每层指定部位交予乙方负责及保管。
9、乙方必须无条件服从甲方对工程施工进行安排（包括质量、安全、工期），所用材料施工过程做到有序的堆放，做好文明施工。
10、乙方应于每月 20 日前向甲方提交下月施工过程中所需总的材料计划表，该批材料使用前 7 个工作日（外加工材料、设备需根据该材料生产周期提前计划）委托项目部管理人员向甲方提交材料申购单。由于乙方原因造成的材料多报、多领，乙方需对材料进行看管、运输（若多申报的材料无法退货、无法在本工程中继续使用，则多出部分的材料费用由乙方按
承担，材料损耗率允许在
以内）；由于乙方原因造成的材料少报、少领，乙方需对零星材料的采购承担运费（若造成对施工进度的延误，工期延误造成的损失由乙方承担）。由甲方订购需外加工材料、设备，乙方应提前 30 至 60 天提供现场放线、排板、放样、基层工作面给甲方材料（生产）商，并配合其完成现场放样、安装等各项目工作（人力无法抗拒的自然灾害除外）。
第六条：工程施工技术要求
1 1 、乙方应严格按照公司要求及国家、重庆市现行规范以及业主方关于装修装饰工程有关施工质量的相关规定对本工程进行施工，确保工程质量。
2、本工程开工前由甲方工程管理人员向乙方进行技术交底，乙方或乙方工人应作好书面记录。如乙方未按照上述规定进行施工所造成的损失由乙方全部承担。甲方与乙方进场必须签订施工图纸的技术交底书和施工规范。
3、乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范进行施工，工艺复杂或业主方对工艺要求过高的，乙方必须先作样板，经验收合格后，才进行大面积施工。如乙方未按照上述规定进行施工，所造成的损失由乙方全部承担。
4、乙方所做工程质量，必须达到甲方施工规范或业主方所要求的相关规定，如乙方未达到上述要求，所造成的返工人工费用、材料费等其它相关费用由乙方全额赔偿。如乙方经多次整改仍不能达到要求，则甲方有权令施工班组无条件退场，并按实际完成工程量的60%办理结算。
第 七 条 ：工程 安全生产
1、乙方在本工地施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。乙方自己提供的安全生产设施，必须符合安全生产的相关规定后方可使用。否则
乙方发生安全事故，一律由乙方自行承担。
2、本工程所需要的劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作器具，及其它器具因乙方或乙方工人未按照正确规定操作或由于机械设备发生机械故障等原因而发生伤亡或安全事故，其一切责任均由乙方自行承担。
3、乙方工人所需要的劳保用具及施工所需的防护用具，乙方应给工人自行配备齐全。如乙方未配备或配备不齐全所造成的一切伤亡事故由乙方自行负责。同时，由于因乙方未配备上述物品而使相关部门处罚甲方的，乙方应赔偿甲方所受处罚的
倍 赔偿甲方。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法律、法规造成的火灾事故等，完全由乙方自行负责赔偿甲方或发包方。
5、乙方工人不得酒后上班，不得酒后进入工地，凡酒后上班者一律重罚，当事人罚款500 元/次，乙方代表罚款 1000 元/次。凡因酒后在工地上发生事故，所产生的一切经济与法律责任等后果均由乙方自行负责，与甲方无关。施工现场每位工人必须佩带安全帽，统一工作制服，严禁随地大小便，一旦发现，当事人罚款 500 元/次。严禁高空抛物，一旦发现，当事人罚款 500 元/次。
6、乙方工人进行高空作业时乙方应配备相应的安全器材，严格对工地现场进行安全施工管理，确保工程施工安全，如因乙方或乙方工人的原因所造成安全责任事故，乙方自行承担责任并承担给甲方造成的其它损失。
7、乙方在签订该合同后对进场施工的人员购买团体意外保险，员工方可上岗。
8、乙方应严格管理施工现场，保证施工安全，现场不得进入与工程施工无关的人员，如施工人员的家属、小孩等，一经发现，相关工人罚款 200 元/次，乙方罚款 500 元/次。乙方必须按照甲方跟总包方签订的安全文明规范施工，如有违反，由乙方承担一切损失和责任。
第 八 条 ：乙方工人的 生活管理 及工人人工费用的支付
1、乙方工人进场后，不允许工人在施工现场食宿的，乙方必须严格执行，如因违反而造成的一切损失由乙方完全负责。
2、乙方工人工资多少由乙方自行决定，并实行自行负责结算。
3、施工进场后，乙方应提供每位施工工人清晰的身份证复印件，每位现场工人年龄不超 55 岁。并在甲方按照进度支付乙方工程款前提交与身份证件一致的工人的工资表清单，按照与工人约定向工人支付进度工资。甲方给乙方进行完工结算前，乙方必须把前期应给工人的工资分发给工人，若乙方因未付工人工资问题而使工人投诉到公司或其它相关部门的，乙方承担由此所造成的一切损失，同时甲方有权就本合同未结算款项停止结算。甲方停止结算上述款项后，通知乙方给予工人人工费结算，如乙方不给工人结算的，视为乙方同意甲方代理工人人工费的结算，乙方对甲方的代理完全认同，同时乙方承担甲方由此所造成的所有损失。
第 九 条 ：工程 施工机具 设备
1、乙方在施工过程中所使用的所有施工工具由乙方自行负责，施工机具必须符合现阶段国家或本行业技术要求和安全要求。乙方工人在使用施工机具时必须严格按照器具安全要求进行施工，同时按照机具相关维护规定对机具进行定期维护以免发生机械事故，如乙方违反上述规定或因发生机械事故而造成的一切损失或伤亡事故由乙方自行承担。
2、因本工程施工的特殊需要由甲方负责供应的机具或其它设备，乙方应认真保管爱护，
同时对机具进行定期维护以免发生机械事故，如乙方违反上述规定而造成的一切损失或伤亡事故由乙方自行承担。上述机械设备如有丢失或损坏，乙方按照原价赔偿甲方。
3、如乙方对施工工具需甲方提供帮助的，甲方可以提供相应的帮助，费用由乙方支付。
第 十 条 ：
现场管理
1、乙方来现场的一切人员，必须严格遵守施工现场各项目管理规定，无条件服从甲方、业主方、监理单位等现场管理人员的统一指挥，不许顶撞、对嘴，不得骂脏话，更不得打架、斗殴，否则重罚。
2、乙方的工人要保持相对稳定，如工人不稳定或工种不符合甲方要求时，甲方有权要求乙方更换工人，如乙方拒绝更换工人或更换后仍然不符合要求的，甲方有权单方终止本合同。乙方并承担由此所造成的一切损失。
3、乙方必须无条件服从甲方统一管理，并且配合其他工种施工。
第十一条：工程验收 1、乙方在施工过程中的每一道工序或每一个环节，乙方则先自检，发现不合格的立即自行整改。甲方现场管理人员实行全过程监督，凡甲方、开发商、监理单位管理人员发现不合理或不合格的部位，一旦提出，乙方需无条件予以立即整改，并自行承担因返工产生的材料与人工费，以及甲方因此产生的损失。乙方拒不整改或有对立情绪的，甲方将予以重罚，情况严重者终止合同清理出场，并追究其相应的经济及法律责任。
2、本工程质量以国家工程质量检验评定标准的合格等级和业主单位要求进行验收，要求以分项工程合格确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格，最后达到整个工程合格。后附业主单位提出的《质量标准及交房要求》作为本合同的附件，凡业主单位验收不合格的分项工程，均按《质量标准及交房要求》的处罚标准进行处罚。
3、本工程以甲方工程施工人员及业主签字验收为最终依据。
第十二条：工程质保金及质保期的规定
1、乙方与甲方签定本承包合同后，在工程完工结算时甲方留结算金额
3%
的质保金，本工程甲方与业主方签定总施工合同质保期满后，经业主方确认无质量问题后五个工作日内一次性无息支付给乙方。
2、工程在质保期内若发现质量问题，乙方在接到通知 24 小时内必须无条件赶到现场进行解决，迅速提出解决办法，在业主方或监理相关人员要求的时间内完成，否则甲方有权找其他方进行处理维修并由乙方承担所有费用。
3、本工程的质保期为
年，具体按照本工程甲方与业主方签定总施工合同质保期。
第十三条：
限制约定条款
1、任何情况下，乙方及其施工人员必须执行甲方相关管理规定并接受监督和处罚，不得顶撞和攻击甲方管理人员。由此引发的经济损失由乙方承担。
2、乙方工程进度拖延和工程质量不能达标，经甲方警告仍无明显改善时，甲方有权作如下处理：
1）增加工程施工组织人员，其人工费及相关附加费由乙方承担，在该费用未完全支付以前，停止向乙方支付任何款项； 2）单方终止本合同，其相关经济损失及其它责任均由乙方承担。
3、下列情形甲方可对乙方停付工程款，情节严重时甲方可单方终止本合同追究其它责任：
1）乙方工程款不正当使用或未服务于本工程，致工程进度严重滞后或不能正常进行时。
2）乙方未能按时支付工程施工人员工资并导致停工闹事，给工程造成恶劣影响和危害时。
4、双方发生工程争议时，任何情况下乙方均不能停工，否则甲方可直接另行组织施工并不承担相应后果。
5、乙方不得在施工片区承接其他装饰装修业务，否则甲方可直接另行组织施工人员施工，并不承担相应后果。（乙方可介绍客户或装饰业务到公司，则按工程款 1%提取介绍费，并承接施工）
第十四条：合同的解除
1、订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，至使本合同无法继续履行或无履行必要时，经甲、乙双方协商同意，可以变更相应内容或解除本协议。
2、乙方不能胜任工作，经调整后仍不能达到甲方或业主单位施工要求的，甲方有权单独解除本合同。
3、乙方在执行合同的过程，如达不到甲方的管理、质量等相关的要求，甲方有权单方面解除本合同，同时由此所造成的损失甲方有追溯权。
4、发生以下情况时甲方有权立即解除合同并不予结算工程款，且有权追究乙方的经济及法律等责任：
（1）、乙方在施工过程中偷工减料、损害客户与公司的利益 （2）、乙方与甲方公司员工勾结、贿赂，损害公司的利益 （3）、乙方向业主（或其他第三方）透露本合同信息 5、甲乙双方经协商同意后，可以解除或续签本协议。
第十 五 条 ：
附则
（一）
本协议经甲乙双方签字盖章之时起生效； （二）
本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不了的向工程当地人民法院起诉； （三）
本合同一式
份，甲方执正本
份，乙方执正本
份。
（四）
双方商定的其他条款：
甲方制定的现场施工管理条例及流程为该合同的附件，乙方必须遵守。
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
甲方代表（签字）：
乙方开户行信息：
乙方收款账号：
合同签订日期：
年
月
日